Мы работаем без выходных с 8-00 до 20-00
г.Челябинск, ул.Пионерская 7 б
Договор на сантехнические работы
ДОГОВОР № _______
г. Челябинск _______________2018г.
________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и ООО ЭКОСОВ, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Голощапова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по адресу:
________________________________________________________________________, далее Объект.
1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет виды и объем работ: ___________________
______________________________________________________________________________________
1.3. Подрядчик обязуется выполнять работы на Объекте своими силами (с правом привлечения третьих лиц - субподрядчиков) и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Стороны установили следующие сроки:
- начальный срок выполнения работ _____________________;
- конечный срок выполнения работ ______________________.
2.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.
2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.1.2. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).
3.3.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ.
3.4.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы (п. 4.7.) и составляет ______________________________________________________рублей___________копеек.
Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора
4.2. Если объемы работ или стоимость расходных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора.
4.5. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _________ рублей __ копеек, (включая все налоги).
4.6. Расчет производится Заказчиком после передачи результата работ Заказчику и подписания акта при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.
5.1. Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода.
5.2. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы.
5.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение одного года с момента передачи результата работ Заказчику по акту приемки-передачи выполненных работ.
6. Приемка завершенного результата работ
6.1. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.
6.2. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации установленного сантехнического оборудования, до полного их устранения.
7. Ответственность сторон
7.1. Подрядчик несет ответственность за:
- недостатки выполненных работ, которые делают установленное сантехническое оборудование непригодным для обычного использования;
- недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа вещи или ее частей, неправильной ее эксплуатации, ненадлежащего ремонта сантехнического оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами;
7.2. В случае нарушения сроков оплаты работы, предусмотренных разделом 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
8.2. В случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика.
Акт приемки-передачи выполненных работ
по договору№ ____ от ___________2018 г.
ООО ЭКОСОВ, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Голощапова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________________, именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК",
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.
Подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты по договор следующие работы:
______________________________________________________________________________________
Наименование работ и материал кол-во Ед.изм. цена, руб. сумма,руб
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Итого:____________________
Заказчик Подрядчик
ФИО: ______________________________________ Наименование: ООО «ЭКОСОВ»
___________________________________________ ИНН/КПП: 7430030472/743001001
Паспорт выдан: _______________________________ ОГРН: 1187456025602
Дата выдачи:__________________________________ Адрес: 454070, Челябинск, пр. Победы 290
Серия: ____________ №________________________ Телефон: (351) 750-25-20
Адрес:_______________________________________
Телефон: ____________________________________
________________________ (________________) ______________________ (Голощапов А.Н.)
Договор на поставку водоочистного оборудования и монтаж
ДОГОВОР № _______
г. Челябинск _______________2018г.
________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и ООО ЭКОСОВ, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Голощапова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по адресу:
________________________________________________________________________, далее Объект.
1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет виды и объем работ: ___________________
______________________________________________________________________________________
1.3. Подрядчик обязуется выполнять работы на Объекте своими силами (с правом привлечения третьих лиц - субподрядчиков) и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Стороны установили следующие сроки:
- начальный срок выполнения работ _____________________;
- конечный срок выполнения работ ______________________.
2.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.
2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.1.2. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).
3.3.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ.
3.4.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы (п. 4.7.) и составляет ______________________________________________________рублей___________копеек.
Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора
4.2. Если объемы работ или стоимость расходных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора.
4.5. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _________ рублей __ копеек, (включая все налоги).
4.6. Расчет производится Заказчиком после передачи результата работ Заказчику и подписания акта при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.
5.1. Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода.
5.2. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы.
5.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение одного года с момента передачи результата работ Заказчику по акту приемки-передачи выполненных работ.
6. Приемка завершенного результата работ
6.1. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.
6.2. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации установленного сантехнического оборудования, до полного их устранения.
7. Ответственность сторон
7.1. Подрядчик несет ответственность за:
- недостатки выполненных работ, которые делают установленное сантехническое оборудование непригодным для обычного использования;
- недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа вещи или ее частей, неправильной ее эксплуатации, ненадлежащего ремонта сантехнического оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами;
7.2. В случае нарушения сроков оплаты работы, предусмотренных разделом 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
8.2. В случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика.
Акт приемки-передачи выполненных работ
по договору№ ____ от ___________2018 г.
ООО ЭКОСОВ, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Голощапова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________________, именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК",
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.
Подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты по договор следующие работы:
______________________________________________________________________________________
Наименование работ и материал кол-во Ед.изм. цена, руб. сумма,руб
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Итого:____________________
Заказчик Подрядчик
ФИО: ______________________________________ Наименование: ООО «ЭКОСОВ»
___________________________________________ ИНН/КПП: 7430030472/743001001
Паспорт выдан: _______________________________ ОГРН: 1187456025602
Дата выдачи:__________________________________ Адрес: 454070, Челябинск, пр. Победы 290
Серия: ____________ №________________________ Телефон: (351) 750-25-20
Адрес:_______________________________________
Телефон: ____________________________________
________________________ (________________) ______________________ (Голощапов А.Н.)
При приготовлении воды для питьевых или промышленных нужд в зависимости от направления окончательного применения к нормативным значениям приводится содержание представителей следующих групп веществ:
Комплексная система очистки воды WiseWater
Комплексная система очистки воды WiseWater
Комплексная система очистки воды WiseWater
Комплексная система очистки воды WiseWater
Комплексная система очистки воды WiseWater
Комплексная система очистки воды WiseWater
Химический и биологический состав воды определяет выбор технологий очистки воды и технологических схем.
Технологии водоподготовки
Ионный обмен представляет собой процесс, в котором анионы и катионы, присутствующие в воде, заменяются другими ионами при прохождении через слой ионообменного материала. Обмен катионов Ca2 + и Mg2 + с Na + приводит к размягчению воды. Анионный состав воды не изменяется, и раствор остается нейтральным;
аэрация окисляет двухвалентное железо кислородом воздуха, а углекислый газ удаляется из воды, что ускоряет образование гидроксида железа;
Обработка окислителями (хлор, гипохлорит натрия или кальция, озон, перманганат калия) приводит к разрушению гумата и других железосодержащих органических соединений. В результате образуются легко гидролизуемые неорганические соли трехвалентного железа.
На практике наиболее часто используется сочетание различных методов дезинфекции, что позволяет снизить негативный эффект одного и укрепить достоинство других.
химические методы состоят в добавлении реагентов, которые связывают растворенные газы в воде;
физические методы дегазации - наиболее распространенная аэрация и кипящая вода. Для удаления кислорода из воды используется кипячение, чтобы удалить свободный диоксид углерода и сероводород.
Обогащение йодом (йодом). Дефицит йода в некоторых случаях является причиной врожденных пороков развития, повышенной перинатальной смертности, снижением умственных способностей у детей и взрослых, глухотой. Содержание йода в питьевой воде должно составлять 40-60 мкг / л;
Обогащение ионов гидрокарбоната используется для коррекции водородного показателя воды (рН) и увеличения его щелочности.
г. Челябинск